Aller au contenu principal
21 min de lectureRévisé le 26 septembre 2026Australie. Tous les États et territoires

Évaluer un avenant selon l'AS 4000 en Australie

Selon l'AS 4000 (et, d'après les synthèses, l'AS 4902), un avenant ordonné est évalué selon un ordre fixe : accord préalable, puis taux ou prix du Contrat, puis taux d'un bordereau chiffré, même s'il n'est pas un document contractuel, et seulement ensuite taux raisonnables incluant bénéfice et frais généraux. L'échelle chiffre un avenant réel. Elle n'en crée pas : dans Kaloriziko [2025] NSWCA 259, un « avenant » approuvé pour des travaux déjà compris dans l'étendue a valu au promoteur un crédit de $133,175.

Traduit, non encore réviséCette traduction n'a pas encore été vérifiée par un juriste qualifié dans ce ressort. Les délais, le droit à réclamation et la procédure touchent au droit, et un terme technique peut changer de sens d'un système juridique à l'autre. Considérez l'original anglais comme faisant foi, et vérifiez toute date, référence ou portée à la source avant de vous y fier.

Évaluer un avenant en Australie : en un coup d'œil
La réponse courte
On ne choisit pas un échelon ; on y tombe. L'accord d'abord, les taux du contrat ensuite, les bordereaux de la soumission en troisième lieu, et un prix raisonnable avec marge en dernier. La plupart des litiges d'évaluation portent sur la question de savoir si un taux situé au-dessus du dernier échelon s'applique.
Les numéros de clauses
Dans l'AS 4000-1997, confirmés d'après un exemplaire modifié public : cl 36.1 Directing Variations, 36.2 Proposed Variations, 36.3 Variations for convenience of Contractor, 36.4 Pricing. La sous-numérotation de 2025 est rapportée par des synthèses de cabinets, non lue.
Les omissions
Les déductions portent le bénéfice mais non les frais généraux dans le seul exemplaire de l'AS 4000-1997 lu (un exemplaire de soumission modifié). Une règle de « 10 % de l'omission nette » qui circule n'a pu être rattachée à aucune source. `[NEGATIVE FINDING]`
Le coût lié au délai est compris dans l'estimation de l'AS 4000
La réponse de la cl 36.2 couvre le programme, la Date of Practical Completion et le coût, y compris les coûts liés au délai, dans les deux exemplaires modifiés lus. Chiffrez les seuls travaux directs, et vous avez peut-être convenu d'un prix qui laisse de côté l'argent du retard. Chiffrez par les deux voies, et vous vous exposez à une réponse de double recouvrement.
Aucune formule de frais généraux
Aucune décision australienne consacrant Hudson, Emden ou Eichleay n'a été repérée ; dans les réclamations pour retard, les frais généraux hors chantier se prouvent comme coût réel. Dans le prix d'un avenant, l'échelon des taux raisonnables porte sa propre provision.
L'approbation n'est pas un avenant
Kaloriziko : chiffrer un non-avenant n'en fait pas un avenant, l'approbation est tout au plus un aveu implicite, et un paiement « à titre d'acompte » ne lie pas. Seuls $133,175 de la réduction de $3.24 millions concernaient un avenant réclamé.
Le Superintendent porte deux casquettes
Mandataire au sens large lorsqu'il ordonne, certificateur lorsqu'il évalue : sous la cl 23 de l'AS 2124, tenu d'agir honnêtement et équitablement et, lorsqu'il certifie, honnêtement et impartialement (Peninsula Balmain [2002] NSWCA 211 aux [50], [79]). L'AS 4000:2025 n'a pas réglé cette tension.

Selon l'AS 4000 (et, d'après les synthèses, l'AS 4902), un avenant ordonné est évalué en descendant un ordre fixe : accord préalable, puis taux ou prix du Contrat, puis taux d'un bordereau de quantités ou d'un bordereau chiffré même s'il n'est pas un document contractuel, et seulement ensuite taux raisonnables incluant bénéfice et frais généraux. Cette échelle est toute la mécanique d'évaluation. Elle chiffre un avenant qui existe. Elle n'en crée pas : la Cour d'appel de Nouvelle-Galles du Sud a accordé à un promoteur un crédit au titre d'un « avenant » approuvé et chiffré, parce que les travaux avaient toujours fait partie de l'étendue.

Cette page est la page satellite sur l'évaluation du groupe avenants en Australie. L'échelle à quatre échelons dans les autres formules figure sur la page d'évaluation indépendante de toute juridiction.

Trois choses décident d'une évaluation australienne : l'échelon auquel l'avenant tombe, la question de savoir si le prix comprend déjà son coût lié au délai, et celle de savoir si les travaux constituaient seulement un avenant. Les formules types répondent à la première. Vos dossiers répondent aux deux autres.

Ce que cette page a pu lire et n'a pas pu lire. Le texte de Standards Australia est payant, et aucun exemplaire sous licence de l'AS 4000:2025, de l'AS 4000-1997, de l'AS 4902-2000 ni de l'AS 2124-1992 n'a été lu. La cl 36 de l'AS 4000-1997 n'est citée que d'après un exemplaire public modifié figurant dans un dossier d'appel d'offres, et la page le dit ; tout le reste sur les formules provient de synthèses de cabinets attribuées. Kaloriziko (qui cite les clauses modifiées, fondées sur l'AS 4902, de ce contrat), Peninsula Balmain, Mainteck et Chengcheng ont été lus sur AustLII.

(Note terminologique. Les termes Superintendent, Principal, Contractor, Variation (avec majuscule), Date of Practical Completion et Final Payment, termes définis des formules AS, sont conservés en anglais dans tout cet article, de même que les intitulés de clauses (Directing Variations, Pricing, Valuation, etc.) et les termes propres aux contrats en cause : Formal Instrument of Agreement, Annexure, excluded items et Delay Losses. Liquidated damages, co-ordinate liability, provisional sum, loss and expense et adjudication le sont aussi : ce sont des notions de common law ou des termes de la législation australienne sur la sécurité des paiements sans équivalent exact en droit civil ; en français, « adjudication » désigne en outre l'attribution d'un marché, ce qui n'est pas le sens visé ici. Les traduire affirmerait une règle qui n'existe pas dans le régime décrit. Les citations de jugements, de lois et de clauses restent dans leur texte anglais original.)

AS 4000 cl 36.4 : l'échelle de prix, échelon par échelon

Un exemplaire modifié de l'AS 4000-1997 lu pour cette page fait évaluer chaque Variation par le Superintendent « as soon as possible » selon un ordre de préséance. Deux synthèses de cabinets exposent les alinéas dans le même ordre : une note de CMGuide (2011, sur l'AS 4000) et la série de Holding Redlich sur la conception-construction (novembre 2022, sur l'AS 4902).

ÉchelonCe qu'utilise le SuperintendentPorte une marge ?Le point de litige
(a)Un prix que le Principal et le Contractor ont convenu avant les travauxCe qui a été convenuY a-t-il eu accord, et sur quelle étendue ?
(b)Les taux ou prix du Contrat applicablesSeulement ce que le taux comprendLe taux est-il « applicable » aux travaux modifiés ?
(c)Les taux d'un bordereau de quantités, bordereau de taux ou bordereau de prix chiffré, même s'il n'est pas un document contractuel, dans la mesure du raisonnableSeulement ce que le taux comprendEst-il raisonnable d'utiliser ici un taux de la soumission ?
(d)Des taux ou prix raisonnables, incluant un montant raisonnable pour bénéfice et frais générauxOui, expressémentQu'est-ce qui est raisonnable, et sur les dossiers de qui ?

Relevé : alinéas (a)–(c) tels qu'ils figurent dans un exemplaire modifié de l'AS 4000-1997 inclus dans un dossier public d'appel d'offres (dont l'alinéa (d) a été supprimé par modification), et l'ordre complet tel que le résument CMGuide (AS 4000) et Holding Redlich (AS 4902). La colonne « point de litige » relève de l'opinion.

Le seul texte fondé sur l'AS 4902 qui ait été lu, le contrat modifié de Kaloriziko, plaçait un bordereau de taux avant les taux du Contrat et fixait la marge du dernier alinéa en pourcentages indiqués à l'Annexure. Lisez la cl 36.4 signée.

L'alinéa (a) fait primer l'accord. C'est pourquoi la procédure d'avenant proposé compte : c'est la voie du Superintendent vers un prix convenu avant le début des travaux. Un prix convenu est l'échelon supérieur, et tout ce qui se trouve en dessous est affaire d'argumentation.

L'alinéa (c) est le piège. Il atteint les taux que le Contractor a remis à la soumission pour évaluation, même lorsqu'ils ne sont jamais devenus des documents contractuels. (Opinion.) Tenez pour atteignable tout ce qui a été chiffré et remis, et chiffrez les bordereaux de soumission comme s'ils allaient être utilisés contre vous.

L'alinéa (d) est le seul échelon qui garantit expressément une marge. L'objectif habituel du Contractor est donc de montrer que les alinéas (b) et (c) ne conviennent pas aux travaux modifiés, et celui du Principal de montrer qu'ils conviennent. (Inférence, tirée de la structure des alinéas.)

Sur quoi repose la sous-numérotation

La sous-numérotation de 1997 est confirmée d'après un dossier public d'appel d'offres contenant un exemplaire modifié de l'AS 4000-1997 : cl 36.1 Directing Variations, 36.2 Proposed Variations, 36.3 Variations for convenience of Contractor, 36.4 Pricing. Le contrat modifié fondé sur l'AS 4902 dans Kaloriziko a la même structure. Certaines synthèses publiées placent l'évaluation à la 36.2 ; pour l'édition de 1997, c'est faux.

(Inférence.) Pour l'AS 4000:2025, seule la cl 36.1 (Directing Variations) est confirmée ; le reste est inféré et rien ne rapporte de renumérotation. Citez « AS 4000:2025 cl 36 » et vérifiez le sous-numéro contre votre exemplaire de la norme avant de le plaider.

Sur l'alinéa (d), les synthèses divergent : CMGuide présente le dernier alinéa comme portant le bénéfice mais non les frais généraux ; Holding Redlich, le bénéfice et les frais généraux. Deux exemplaires résolvent la forme, sinon les mots. Un exemplaire modifié de l'AS 4000-1997 termine la cl 36.4 par « any deductions shall include a reasonable amount for profit but not overheads » (son alinéa (d) a été supprimé par modification), et le contrat de Kaloriziko énonce un pourcentage pour les ajouts et un autre pour les déductions. (Inférence.) La clause est une règle sur les ajouts suivie d'une règle sur les déductions ; CMGuide a fusionné les deux. Aucun des deux exemplaires n'est la norme.

Avenants négatifs : bénéfice, frais généraux et une règle des 10 % introuvable

Deux règles sur les travaux supprimés circulent pour l'AS 4000. Elles appellent des traitements très différents.

Le bénéfice mais non les frais généraux sur les déductions. Le corpus consigne la clause d'évaluation comme se poursuivant, après l'alinéa (d), par une règle selon laquelle les déductions portent un montant raisonnable pour le bénéfice mais non pour les frais généraux. Sur une omission, le Principal récupère le bénéfice du Contractor sur les travaux supprimés ; le Contractor conserve la récupération des frais généraux. Le seul exemplaire de l'AS 4000-1997 lu (un exemplaire de soumission modifié) contient exactement cette phrase ; la norme non modifiée n'a pas été lue.

« 10 % de l'omission nette ». Le corpus de recherche décrit une déduction de 10 % de la différence lorsque les omissions excèdent les ajouts, et la situe à la cl 36.2. Quatre recherches menées le 26 septembre 2026 n'ont repéré aucune source pour un pourcentage d'omission nette dans l'AS 4000 ou l'AS 2124, et aucun ne figure à la cl 36 de l'exemplaire modifié de l'AS 4000-1997 lu. Dans cet exemplaire, la cl 36.2 est la procédure d'avenant proposé, non une règle d'évaluation, et le maître de l'ouvrage avait ajouté sa propre clause d'omissions (cl 36.5), qui est l'origine habituelle de règles de ce genre. (Opinion.) Ne plaidez, ne déduisez ni ne concédez un chiffre de 10 % sur la foi de la formule type. Si votre contrat signé en contient un, c'est une condition particulière.

Une comparaison, clairement signalée : le §7.3.8 de l'AIA A201–2017 crédite les travaux supprimés à leur coût net, de sorte qu'un entrepreneur américain conserve les frais généraux et le bénéfice correspondants ; le CCDC 2 – 2020 parvient à un résultat semblable par ses honoraires. Si la règle des déductions de l'AS 4000 se lit comme rapporté, elle joue en sens inverse sur le bénéfice. Rien dans ce paragraphe ne fait autorité pour une proposition australienne.

Le corpus de recherche rapporte aussi que la cl 36.1 de l'AS 4000:2025 permet expressément d'omettre des travaux, que d'autres les exécutent ou non. Cela touche à la question de savoir si l'omission est même un avenant valable, et c'est traité sur la page satellite sur les avenants réputés.

AS 4000 cl 36.2 et coûts liés au délai : évaluation ou prolongation ?

Sous l'AS 4000, lorsque le Superintendent donne avis d'un avenant proposé, le Contractor répond par une estimation. Turtons (juillet 2018, sur l'AS 4000-1997) résume cette estimation comme couvrant l'effet sur le programme de construction, l'effet sur la Date of Practical Completion et le coût de l'avenant, selon ses termes « including all time-related costs ». Deux exemplaires modifiés indépendamment concordent en substance : l'exemplaire de soumission de l'AS 4000-1997 demande une cotation du coût « including all warranties and time-related costs, if any », et le contrat fondé sur l'AS 4902 dans Kaloriziko une ventilation « including all warranties and delay costs, if any ». Le libellé non modifié et celui de 2025 n'ont pas été lus.

Cela compte parce que la plupart des formules tiennent le coût lié au délai hors du prix de l'avenant. Le JCT le renvoie aux loss and expense, le CCDC à ses clauses de retard et de réclamations. Le NEC4 place délai et coût dans une seule cotation. Sur les exemplaires lus, la réponse à un avenant proposé de l'AS 4000 se range avec le NEC4 : la conséquence liée au délai d'un avenant proposé est comprise dans le prix demandé au Contractor. (Comparaison ; voir la page d'évaluation neutre.)

Le piège du sous-recouvrement
Le piège du double recouvrement
Ce qui se passe
Le Contractor répond à un avis d'avenant proposé par un prix pour les seuls travaux directs. Le prix est convenu.
Le Contractor intègre le coût lié au délai dans l'avenant, puis réclame des dommages-intérêts pour retard ou des coûts de prolongation pour les mêmes jours.
La réponse du Principal
Le prix convenu est l'échelon supérieur de l'échelle, et le coût lié au délai qu'il devait inclure y est compris ou a fait l'objet d'une renonciation.
Double comptage : les frais de chantier et les frais généraux figurent déjà dans le compte d'avenants.
D'où cela vient
Transposer les habitudes du JCT ou du CCDC sur un chantier AS 4000.
Confier le compte d'avenants et la réclamation pour retard à des mains différentes.
Le correctif
Énoncer sur l'estimation elle-même ce qui est compris, et réserver expressément tout ce qui est exclu.
Chiffrer le coût lié au délai une seule fois, et présenter le rapprochement dans la réclamation pour retard.

(Le tableau relève de l'opinion, construite sur les synthèses ci-dessus.) Le piège du sous-recouvrement est une inférence tirée de la rédaction, non une solution retenue par un tribunal. Aucune décision australienne n'a été repérée jugeant qu'un prix d'avenant convenu sous l'AS 4000 règle les coûts de retard de cet avenant. La seule décision d'appel trouvée sur la question va en sens inverse sur un contrat sur mesure : Chengcheng (Aust) Enterprise Melbourne Pty Ltd v Mansfield Corporation Pty Ltd a jugé que convenir d'un avenant et le payer n'excluait pas une réclamation distincte pour coûts de retard, alors même que l'évaluation des avenants de ce contrat comprenait elle-même des coûts liés au délai ([78]). Ce résultat tenait aux clauses de ce contrat sur les avenants et sur les coûts de retard, et c'est bien là le point. La réponse se trouve dans les termes de votre contrat, non dans une règle générale.

Le double recouvrement n'est pas qu'un argument d'avocat. Le guide du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud sur l'achat public en construction, consacré aux réclamations de prolongation, indique à ses évaluateurs que les paiements d'avenants comprennent habituellement déjà une part de frais généraux hors chantier, et de ne pas les compter deux fois. Proposez ce rapprochement avant qu'on vous le demande.

La page des modèles donne une formulation pour les deux moitiés : une réponse à un avenant proposé qui nomme le coût lié au délai qu'elle comprend, et une réserve pour tout coût de retard qu'elle ne comprend pas. Voir les modèles d'avis et de réclamation d'avenant. Lorsque l'argent du retard voyage séparément, il se prouve comme dans coûts de prolongation et de retard en Australie.

Ni Hudson, ni Emden, ni Eichleay : les frais généraux de retard se prouvent au coût réel

L'alinéa (d) promet un montant raisonnable pour les frais généraux. Il ne dit pas comment le prouver, et le droit australien n'offre aucune formule de repli.

Aucune décision australienne adoptant ou rejetant les formules Hudson, Emden ou Eichleay n'a été repérée : ni dans le recensement du corpus, ni dans deux recherches supplémentaires menées pour cette page le 26 septembre 2026. (Comparaison.) D'après les recherches de ce site, l'Angleterre, le Canada et les États-Unis ont chacun des décisions qui se prononcent sur les formules ; en Australie, aucune n'a été repérée. (Opinion.) Dans une réclamation pour retard, traitez les frais généraux hors chantier comme un coût réel et un sous-recouvrement réel, prouvés par la comptabilité. Un pourcentage tiré d'une formule se heurtera à « où cela figure-t-il dans vos livres ? ». Dans le prix d'un avenant, l'alinéa (d) porte sa propre provision pour frais généraux ; le débat y porte sur ce qui est raisonnable.

La même discipline s'applique lorsqu'un entrepreneur renonce à ventiler. Mainteck Services Pty Ltd v Stein Heurtey SA a rejeté la thèse selon laquelle prouver un lien de causalité entre certains manquements et la perturbation donnait droit au demandeur à la totalité de la réclamation ou à une répartition : « That is not the law » ([182]). « In a global claim, a significant cause of loss not attributable to the defendant is fatal » ([205]). Un compte d'avenants qui regroupe des avenants non chiffrés avec la perturbation et le retard en un seul chiffre de « coût total » prend ce risque. Voir réclamations globales et coût total en Australie.

AS 2124 cl 40.3 et cl 40.5 : ce qui change sur la formule plus ancienne

L'AS 2124-1992 reste largement utilisée. Sa clause sur les avenants est la cl 40 et, en matière d'évaluation, les différences qui comptent tiennent à la place de la marge, non à l'échelle elle-même.

PointAS 2124-1992AS 4000
Demande de prixcl 40.3, Pricing the Variation : une cotation détaillée étayée par des métrés ou d'autres justificatifs du coûtcl 36.2 réponse à l'avenant proposé, incluant le coût lié au délai (deux exemplaires modifiés)
Clause d'évaluationcl 40.5, Valuation. Ses alinéas n'ont été rapportés par aucune source lue icicl 36.4 échelle de prix (numérotation ci-dessus)
Conditions latentesLe Contractor réclame le coût supplémentaire engagé (cl 12.3)Un avenant réputé (cl 25.3 dans l'AS 4000-1997, exemplaire modifié public ; 2025 [EDITION ALERT]), évalué selon l'échelle
Changement législatifDonne lieu à un avenant (cl 14.1) Un ajustement pour la différence de coût engagée (cl 11.2), non un avenant (1997 ; 2025 non vérifié)
Obligations du Superintendentcl 23cl 20 (2025)

Relevé : numéros et intitulés de clauses tels que les résument Turtons (octobre 2018) et un modèle de conditions particulières AS 2124 d'un gouvernement d'État sur lequel le corpus s'appuie. mineur : un guide qualifie la cl 40.3 de « detailed quotation », le modèle de « Pricing the Variation » ; ils décrivent la même stipulation.

(Inférence.) Parce que les avenants réputés et les avenants sont évalués selon une échelle dont le dernier échelon porte une marge, et que les ajustements au coût engagé ne le sont pas, les deux formules répartissent la marge en sens opposés sur les conditions latentes et sur le changement législatif. Identifiez la formule avant de conseiller sur l'un ou l'autre point. L'AS 2124 comporte aussi une stipulation générale d'avis prescrit à la cl 46.1. Son délai est rapporté comme étant de 42 jours par deux sources indépendantes, mais les sources divergent sur ce qui le fait courir : vérifiez la cl 46.1 de votre contrat et ses conditions particulières. Ce point est traité sur la page des modèles et sur la page satellite sur l'instruction écrite.

Le Superintendent évalue autant qu'il ordonne

Sous l'AS 4000, la même personne ordonne l'avenant puis l'évalue. Lorsque le Superintendent ordonne, il agit pour le Principal. Lorsqu'il évalue, il exerce une fonction de certification entre les parties.

Peninsula Balmain Pty Ltd v Abigroup Contractors Pty Ltd est la décision de référence. Le contrat (AS 2124-1992 cl 23) exigeait que le Superintendent agisse « honestly and fairly ». Hodgson JA a jugé que le Superintendent est le mandataire du maître de l'ouvrage « only in a very loose sense » et que, lorsqu'il certifie, il « is not acting as the owner's agent, in the strict legal sense » ([50]) ; il doit agir « honestly and impartially », y compris lorsqu'il décide de prolonger le délai en l'absence de réclamation ([79]). L'affaire portait sur le délai, non sur l'évaluation ; que la même obligation régisse l'évaluation est une (Inférence) tirée du caractère certificatif de la tâche, et c'est la lecture que retiennent les commentaires.

L'AS 4000:2025 n'a pas résolu la tension. Carter Newell (août 2025) relève que l'AS 4000:2025 fixe les obligations générales du Superintendent à la cl 20, mais que la distinction entre le Superintendent mandataire du Principal et le Superintendent certificateur ou évaluateur indépendant « could be better reflected ». (Opinion.) Dès lors que la cl 36.1 ferait désormais, selon ce qui est rapporté, du Superintendent le seul point de passage vers un avenant effectif, et que le Superintendent est l'évaluateur sous la clause de prix, cette dualité compte davantage sous l'édition 2025, non moins. Pour un entrepreneur qui conteste une évaluation, un prix façonné par le budget du Principal plutôt que par l'échelle est l'argument structurel le plus fort dont il dispose.

Kaloriziko (2025) : l'approbation n'est pas un avenant

C'est l'affaire qui change la façon dont un registre des avenants doit être lu, et elle est largement mal rapportée.

Kaloriziko Pty Ltd as trustee for Ryde Combined Unit Trust v Calibre Construction Group Pty Ltd (No 2) était un appel d'une décision de Stevenson J ([2025] NSWSC 593). Adamson JA a rendu les motifs principaux, auxquels Mitchelmore et Kirk JJA ont souscrit. Le contrat était un contrat de conception-construction de $31 millions portant sur des appartements à Ryde, sur des conditions générales au format AS 4902-2000, telles que modifiées. Ce n'était pas l'AS 4000. Chaque numéro de clause ci-dessous est celui de ce contrat.

3.24mTotal des réductions ordonnées : $3,243,175, ne laissant rien dû à l'entrepreneur
133,175La seule part concernant un avenant réclamé : V0044, honoraires de consultants
569,778Payés pour cinq postes jugés ne pas être des avenants, que l'entrepreneur a conservés

Le reste de la réduction se composait de $210,000 de liquidated damages (28 jours à $7,500) et de $2.9 millions pour la moins-value de biens transférés en vertu d'un acte de transaction qui libérait une partie tenue d'une co-ordinate liability. C'est une question de contribution, non une question d'avenants. Affirmer que les avenants de l'entrepreneur ont été réduits de $3.24 millions est faux.

Les postes que le promoteur a approuvés, chiffrés et payés

Cinq postes (V1, V7, V11, V13 et V21, $569,778 payés) ont été jugés ne pas être des avenants : les travaux relevaient de l'étendue. L'approbation et le paiement du promoteur n'ont pas écarté la cl 37.2, selon laquelle, telle que la Cour la cite, « [p]ayment other than final payment shall be payment on account only ». Le juge de première instance avait jugé le contraire, et avait erré. Mais chaque poste était un « excluded item » au sens du Formal Instrument of Agreement : des travaux à exécuter mais payés séparément. L'entrepreneur a donc conservé l'argent et ne devait aucun crédit.

Le poste que le promoteur a approuvé mais jamais payé

Le V44, honoraires de consultants, a été approuvé mais non payé. Les honoraires relevaient de l'étendue et n'étaient pas exclus, et les discussions précontractuelles étaient sans pertinence en raison d'une clause d'intégralité. La Cour a jugé que l'approbation ne valait pas ordre au sens de la cl 36.1 et ne pouvait chiffrer un avenant au sens de la cl 36.4. Dans les termes de la Cour :

The pricing of a non-variation does not convert it to a variation.

Le sommaire du jugement consigne l'approbation comme n'étant rien de plus qu'un aveu implicite, susceptible d'être écarté par la véritable position contractuelle. Le promoteur a obtenu un crédit de $133,175. Et la Cour a remis la mécanique d'évaluation à sa place : « When cl 36 is complied with (that is, that there is a variation which is priced), the builder has a right to payment in addition to the original contract sum ». L'échelle présuppose l'avenant.

La Cour a également jugé que la date d'achèvement pratique n'avait pas été valablement modifiée, faute d'acte écrit signé par les deux parties comme l'exigeait la cl 5(b) du Formal Instrument, et parce que ni un accord verbal ni un comportement n'avaient été prouvés. C'est une constatation sur la preuve, non une décision selon laquelle une clause d'avenant écrit exclut l'avenant verbal en Australie. La question de l'ordre écrit est traitée sur la page satellite sur l'instruction écrite.

Ce que cela signifie pour le registre des avenants d'un entrepreneur

Comment un registre des avenants approuvés échoue au décompte final

  • « Approuvé » est consigné comme s'il s'agissait d'un statut juridique. C'est une preuve, et selon Kaloriziko une preuve faible : un aveu implicite que le véritable contrat peut écarter.
  • Aucune référence d'étendue sur la ligne. La ligne dit ce qui a été fait et ce qui a été approuvé. Elle ne dit pas quel document d'étendue montre que les travaux étaient hors du contrat, ce qui est la seule chose qui en faisait un avenant.
  • Ordre et approbation confondus. Un prix approuvé en réunion, ou une réclamation approuvée dans un certificat de paiement, n'est pas un ordre écrit au sens de la clause sur les avenants.
  • Payé signifie clos. Lorsque les paiements intermédiaires ne valent qu'acompte, le paiement ne règle rien jusqu'au certificat final.
  • Des postes payables séparément classés comme avenants. L'entrepreneur de Kaloriziko n'a conservé $569,778 que parce que les postes étaient des excluded items au sens du Formal Instrument, non parce qu'ils étaient des avenants approuvés. Classez chaque ligne selon son fondement véritable : avenant, avenant réputé, provisional sum, excluded item ou réclamation.

(Opinion.) Pour un maître de l'ouvrage, l'affaire coupe dans les deux sens. L'approbation n'a pas lié ce promoteur, mais elle restait un aveu qu'il devait écarter, et il l'a écarté parce qu'une clause d'intégralité excluait l'historique précontractuel. Une approbation donnée à la légère, pour des raisons de trésorerie ou de relations, est une preuve contre vous au décompte final.

Les réponses rédactionnelles

(Opinion, proposée comme pratique de rédaction plutôt que comme autorité.)

  • Entrepreneurs : stipulez qu'un prix d'avenant convenu ou déterminé en vertu de la clause de prix est définitif et obligatoire une fois émis, et soustrayez les évaluations d'avenants au langage d'acompte de la clause de paiement. Et demandez que chaque approbation nomme l'ordre écrit sur lequel elle repose.
  • Maîtres de l'ouvrage : stipulez expressément qu'approuver ou payer un prix n'est pas un aveu que les travaux constituent un avenant, conservez le langage d'acompte, et conservez une clause d'intégralité qui produit un effet réel.
  • Les deux : une ligne de registre doit porter la référence d'étendue, la référence de l'ordre, l'alinéa d'évaluation utilisé et l'indication que le coût lié au délai est ou non compris dans le prix. Ces quatre champs sont ce que Kaloriziko a mis à l'épreuve.

Où Storia intervient

Chaque échelon de l'échelle repose sur des dossiers : le taux applicable, les quantités, le coût lié au délai compris dans le prix et, surtout, la trace montrant que les travaux étaient hors de l'étendue avant que quiconque les chiffre. Kaloriziko montre ce qui arrive quand l'approbation survit et que cette trace, elle, ne survit pas. Storia transforme les dessins, les RFI, les échéanciers, la correspondance et les rapports de chantier en un seul dossier de projet relié à ses sources, de sorte que chaque ligne d'un registre des avenants remonte au document d'étendue, à l'ordre écrit et à la base d'évaluation dont elle provient. Parce que le dossier se constitue au fil des travaux, l'évaluation peut être convenue en coordination, ou passer des dossiers à une réclamation prête à être présentée en quelques jours.

La meilleure objection au cadrage de cette page

Un adversaire attentif dirait que Kaloriziko est une décision étroite, rendue sur un contrat modifié fondé sur l'AS 4902 comportant une clause d'intégralité et une clause expresse de paiement à titre d'acompte, et que la page en fait trop. C'est en partie juste. La solution est liée à ces clauses, et un contrat AS 4000 type doit être lu selon ses propres termes. Mais la phrase sur laquelle Kaloriziko a tourné, « Payment other than Final Payment shall be payment on account only », figure à la cl 37.2 des deux exemplaires modifiés lus, celui de l'AS 4000-1997 et celui fondé sur l'AS 4902-2000, de sorte qu'il est très probable qu'elle soit le texte propre de la norme de 1997. Le libellé de 2025 n'a pas été lu. Et le cœur du raisonnement ne dépend pas d'une clause particulière. Un mécanisme de prix qui chiffre « un avenant » en suppose un. Une approbation est une preuve, non un contrat. Aucun de ces deux points ne dépend de l'AS 4902.

Le même adversaire dirait que le piège du coût lié au délai est exagéré. Il repose sur des exemplaires modifiés et une synthèse de cabinet, non sur la clause sous licence, aucune décision australienne ne l'applique, et la seule décision d'appel trouvée (sur un contrat sur mesure) a laissé une réclamation pour coûts de retard coexister avec un avenant convenu. C'est juste aussi. (Opinion.) La réponse est que le coût de la discipline est une phrase sur une estimation, et que le coût de l'erreur est l'argent du retard sur chaque avenant chiffré. Là où le droit n'est pas fixé, écrivez ce que le prix comprend.

L'ordre de l'échelle est constant dans toutes les sources lues. La décimale de 1997 est confirmée ; celle de 2025 est rapportée.

Que faire

(Opinion, proposée comme pratique de travail plutôt que comme autorité.)

  1. Trouvez l'échelon avant de débattre du prix. Y a-t-il un accord préalable ? Un taux dans le Contrat ? Un bordereau de soumission qui l'atteint ? Alors seulement, débattez de ce qui est raisonnable.
  2. Chiffrez les bordereaux de soumission comme s'ils allaient servir. L'alinéa (c) les atteint même s'ils ne sont jamais devenus des documents contractuels.
  3. Répondez à chaque avis d'avenant proposé par une étendue de prix énoncée : coût direct, coût lié au délai, et ce qui est réservé. Utilisez le modèle.
  4. Faites le rapprochement avant qu'on vous le demande. Montrez que les frais de chantier et les frais généraux du compte d'avenants ne figurent pas dans la réclamation pour retard.
  5. Prouvez les frais généraux de retard par la comptabilité. Aucune formule repérée ne les portera en Australie.
  6. Ne concédez, ne déduisez ni ne réclamez un chiffre de 10 % d'omission nette à moins qu'il ne figure dans votre contrat signé.
  7. Tenez la trace d'étendue sur chaque ligne du registre. L'approbation n'est pas un avenant, et le paiement à titre d'acompte n'est pas un règlement.
  8. Lisez le contrat signé. Les clauses de prix sont couramment modifiées ; les alinéas du contrat de Kaloriziko différaient de la norme. La formule vous dit ce qui a probablement été écarté par la négociation, non ce qui gouverne.

Au Victoria, les limites à l'adjudication des avenants contestés (art. 10A–10B de la loi sur la sécurité des paiements) ont été abrogées à compter du 15 avril 2026, sous réserve de l'art. 54 transitoire ; voir l'adjudication du compte d'avenants au Victoria. Pour le tableau australien complet, revenez aux avenants en Australie.

Sources et jurisprudence

  1. Kaloriziko Pty Ltd as trustee for Ryde Combined Unit Trust v Calibre Construction Group Pty Ltd (No 2) [2025] NSWCA 259 (5 December 2025), Adamson JA (Mitchelmore and Kirk JJA agreeing); on appeal from [2025] NSWSC 593Sur des conditions AS 4902-2000 modifiées : des travaux compris dans l'étendue ne constituaient pas un avenant du seul fait que le promoteur les avait approuvés et chiffrés ; « The pricing of a non-variation does not convert it to a variation. » L'approbation n'était rien de plus qu'un aveu implicite susceptible d'être écarté par la véritable position contractuelle, et tout paiement autre que le paiement final valait seulement acompte. Crédit de $133,175 au promoteur pour V0044 (honoraires de consultants).Les autres $3.11m de la réduction de $3,243,175 correspondaient aux liquidated damages ($210,000) et à une déduction de $2.9m au titre d'une co-ordinate liability découlant d'un acte de transaction, aucune ne relevant des avenants. Cinq autres postes ($569,778, payés) ont été jugés ne pas être des avenants mais être payables séparément comme « excluded items », de sorte que l'entrepreneur a conservé cet argent.AustLII →
  2. Calibre Construction Group Pty Ltd v Kaloriziko Pty Ltd atf Ryde Combined Unit Trust (No 2) [2025] NSWSC 593 (19 June 2025), Stevenson J; correcting judgment (No 3) [2025] NSWSC 646La décision de première instance, infirmée sur le point de l'approbation dans Kaloriziko [2025] NSWCA 259. La Cour d'appel a jugé que le juge de première instance avait erré en traitant l'approbation et le paiement comme écartant la clause du contrat sur le paiement à titre d'acompte. Les motifs de première instance n'ont pas été lus ; ils ne sont décrits ici que tels que la Cour d'appel les décrit.Chercher sur AustLII →
  3. Peninsula Balmain Pty Ltd v Abigroup Contractors Pty Ltd [2002] NSWCA 211 (3 July 2002), New South Wales Court of Appeal (Hodgson JA; Mason P and Stein JA agreeing)Le Superintendent n'est le mandataire du maître de l'ouvrage « only in a very loose sense » et, lorsqu'il certifie, n'agit pas comme mandataire du maître de l'ouvrage au sens juridique strict ([50]). Il doit agir honnêtement et impartialement, y compris lorsqu'il décide de prolonger le délai en l'absence de réclamation, pouvoir qui s'exerce dans l'intérêt des deux parties ([79]).Lu sur AustLII, le 26 septembre 2026. Le contrat était l'AS 2124-1992 ; la cl 23 exigeait que le Superintendent agisse « honestly and fairly ».AustLII →
  4. Mainteck Services Pty Ltd v Stein Heurtey SA [2014] NSWCA 184 (6 June 2014), New South Wales Court of Appeal (Leeming JA; Ward JA agreeing; Emmett JA concurring)Établir un lien de causalité entre certains manquements et la perturbation ne donne pas droit au demandeur à la totalité de la réclamation ni à une répartition : « That is not the law » ([182]). « In a global claim, a significant cause of loss not attributable to the defendant is fatal » ([205]).Lu sur AustLII, le 26 septembre 2026 ([182], [205]). « No special principles for building cases » provient de Clayton Utz et de Norton Rose Fulbright.AustLII →
  5. Chengcheng (Aust) Enterprise Melbourne Pty Ltd v Mansfield Corporation Pty Ltd [2018] NSWCA 244 (26 October 2018), New South Wales Court of Appeal (Ward JA; Macfarlan JA agreeing; Sackville AJA agreeing in the orders)Sur un « Design and Construct Contract – Lump Sum » sur mesure (l'aménagement d'un restaurant à Melbourne, non une formule AS), le fait de convenir des Variations et de les payer n'a pas exclu les Delay Losses liquidées de la cl 10.6. Il n'y avait « no commercial absurdity » à recouvrer à la fois l'évaluation de la cl 10.4.1, qui comprenait des coûts liés au délai, et une somme liquidée pour retard ([72], [75], [78]).Lu sur AustLII, le 26 septembre 2026.AustLII →
  6. AS 4000-1997 General Conditions of Contract Standards Australia, AS 4000-1997, cl 36 (Variations)cl 36.1 Directing Variations, cl 36.2 Proposed Variations (la réponse du Contractor comprend les coûts liés au délai), cl 36.3 Variations for convenience of Contractor, cl 36.4 Pricing (un ordre de préséance ; les déductions portent le bénéfice mais non les frais généraux dans l'exemplaire lu). cl 37.2 : tout paiement autre que le Final Payment vaut seulement acompte.Accès payant. Numéros et intitulés des sous-clauses confirmés d'après un exemplaire modifié figurant dans un dossier public d'appel d'offres ; le libellé opérant n'est cité que lorsqu'il est attribué à cet exemplaire.
  7. AS 4000:2025 General Conditions of Contract Standards Australia, AS 4000:2025, cl 20 and cl 36La cl 36.1 ferait, selon ce qui est rapporté, qu'un avenant n'est effectif que si le Superintendent l'ordonne par écrit avant la Date of Practical Completion ; la cl 20 porte les obligations générales du Superintendent.`` Accès payant. La sous-numérotation de la cl 36 après la 36.1 est rapportée par des synthèses de cabinets, non lue.
  8. AS 2124-1992 General Conditions of Contract Standards Australia, AS 2124-1992, cl 40cl 40.3 (Pricing the Variation, une cotation détaillée étayée par des métrés ou d'autres justificatifs du coût) et cl 40.5 (Valuation). Les conditions latentes donnent droit au coût supplémentaire engagé (cl 12.3) ; un changement législatif donne lieu à un avenant (cl 14.1).Intitulés tirés d'un modèle de conditions particulières d'un gouvernement d'État et d'un guide de praticien. Les alinéas de la cl 40.5 n'ont été rapportés par aucune source lue pour cette page.