Victoria
Lecturas
Lo que se aplica aquí
Filtrar
| Artículo | Sección | Lugar | Revisado el |
|---|---|---|---|
| Prórroga de plazoMover la fecha de terminación. Los cuatro elementos que debe acreditar una reclamación de plazo, las cinco defensas que derrotan reclamaciones sólidas, y dónde se profundiza en cada elemento. | Construcción / Reclamaciones | 6 de octubre de 2026 | |
| Retrasos concurrentesCinco definiciones en competencia y nueve respuestas distintas sobre unos mismos hechos. No es derecho asentado en ninguna de las jurisdicciones examinadas. | Construcción / Reclamaciones | 6 de octubre de 2026 | |
| Notificaciones y plazos preclusivosEl elemento que derrota más reclamaciones sólidas que los otros tres juntos. Tres filosofías incompatibles, y las normas estatutarias que ahora las atraviesan. | Construcción / Reclamaciones | 27 de septiembre de 2026 | |
| Métodos de análisis de retrasos comparadosLos seis métodos del SCL Protocol y los MIP de AACE 29R-03 comparados: qué exige cada uno, su coste, sus críticas y cuál pueden sostener sus registros. | Construcción / Reclamaciones | 6 de octubre de 2026 | |
| Costos de prolongaciónLa puerta del dinero. La compensación alcanza al período en que se sintió el efecto, no a las semanas del final de la obra. | Construcción / Reclamaciones | 7 de agosto de 2026 | |
| Registros y pruebasQué registros sustentan qué método de análisis, y qué sancionan realmente los tribunales. | Construcción / Reclamaciones | 6 de octubre de 2026 | |
| Modelos de aviso de retraso para AS 4000, FIDIC 2017 y CCDC 2Seis cartas: el aviso de retraso y la reclamación de prórroga de AS 4000, la Notice of Claim y la reclamación detallada de FIDIC, y los avisos de plazo y de costo de CCDC. Con el inicio de cada plazo. | Construcción / Reclamaciones | 6 de octubre de 2026 | |
| Cómo redactar una reclamación de prórrogaOcho pasos, desde leer el contrato hasta presentar la reclamación, un esquema del documento que puede copiar y las razones más frecuentes por las que fracasan las reclamaciones de prórroga. | Construcción / Reclamaciones | 6 de octubre de 2026 | |
| Lista de verificación de la reclamación de prórrogaOcho grupos de comprobaciones antes y después de presentar una reclamación de prórroga: contrato, aviso, registros, causalidad, concurrencia y holgura, cuantía, documento y seguimiento. | Construcción / Reclamaciones | 6 de octubre de 2026 | |
| Prórroga de plazo en AustraliaAustralia rechazó Gaymark y aplica los plazos preclusivos, pero dos estados permiten ya que un tribunal deje sin efecto una cláusula abusiva. La seguridad de pago varía por estado. | Construcción / Reclamaciones | Australia | 26 de septiembre de 2026 |
| Prevención y plazo indeterminado en AustraliaEl plazo indeterminado se ha rechazado de forma reiterada desde Gaymark. La ortodoxia es que el contratista que no solicita prórroga queda sujeto a la fecha de terminación. | Construcción / Reclamaciones | Australia | 1 de septiembre de 2026 |
| Retrasos concurrentes en AustraliaAS 4000-1997 prorratea el retraso concurrente y AS 2124-1992 lo niega. Decide el formulario, y el 84 % de los formularios se modifican. | Construcción / Reclamaciones | Australia | 1 de septiembre de 2026 |
| Notificaciones y plazos preclusivos en AustraliaLos plazos preclusivos se aplican, con una excepción nueva: Australia Occidental desde 2022 y Victoria desde 2025 pueden dejar sin efecto una cláusula de aviso abusiva. | Construcción / Reclamaciones | Australia | 26 de septiembre de 2026 |
| Cláusula penal y penalizaciones en AustraliaAndrews permite anular una estipulación sin incumplimiento alguno, y Paciocco aleja a Australia de Inglaterra más que antes de Cavendish. | Construcción / Reclamaciones | Australia | 1 de septiembre de 2026 |
| Costos de prolongación en AustraliaNo hay jurisprudencia sobre fórmulas. Los tribunales australianos exigen prueba del costo real de forma contemporánea, que es lo que la mayoría de las reclamaciones no tiene. | Construcción / Reclamaciones | Australia | 1 de septiembre de 2026 |
| Reclamaciones globales y costo total en AustraliaQué debe alegar una reclamación global en Australia, por qué Cessnock no es la autoridad que se le atribuye, y dónde sigue fallando la vía del costo total. | Construcción / Reclamaciones | Australia | 27 de septiembre de 2026 |
| Aceleración en AustraliaNo existe una doctrina de aceleración implícita. La reclamación es incumplimiento del deber del Superintendent, y alegar la doctrina estadounidense la hace fracasar. | Construcción / Reclamaciones | Australia | 1 de septiembre de 2026 |
| Métodos de análisis de retrasos en AustraliaCuatro decisiones, cuatro posturas, trece años. Alstom, White Constructions, V601 y Santos v Fluor discrepan sobre qué debe ser un método. | Construcción / Reclamaciones | Australia | 1 de septiembre de 2026 |
| Registros y prueba pericial en AustraliaLa prueba concurrente, el Harmonised Expert Witness Code, y por qué White Constructions se decidió por los registros y no por la metodología. | Construcción / Reclamaciones | Australia | 1 de septiembre de 2026 |
| Prescripción y plazos máximos en AustraliaSeis años casi en todas partes, tres en el Territorio del Norte, y un plazo máximo de diez años en Victoria que sustituye al régimen ordinario en lugar de sumarse a él. | Construcción / Reclamaciones | Australia | 1 de septiembre de 2026 |
| Seguridad de pago en AustraliaOcho regímenes, dos modelos, y la pregunta que decide una reclamación de retraso: si la prórroga de plazo es siquiera adjudicable en ese estado. | Construcción / Reclamaciones | Australia | 26 de septiembre de 2026 |
| Modificaciones de obraAlcance y precio. Los cinco elementos que debe acreditar una reclamación de modificación, por qué acordar un importe puede no pagar el tiempo que costó, y dónde se profundiza en cada elemento. | Construcción / Reclamaciones | 6 de octubre de 2026 | |
| Qué constituye una modificaciónLa cuestión del alcance, y por qué el Consejo Privado resolvió en 2026 que depende de los términos del contrato y no de cómo se comportaron las partes en obra. | Construcción / Reclamaciones | 26 de septiembre de 2026 | |
| Instrucción escrita y renunciaEjecutó el trabajo y no hay instrucción escrita. Cinco regímenes, cinco respuestas, y en la obra pública estadounidense una regla que la preclusión no puede subsanar. | Construcción / Reclamaciones | 26 de septiembre de 2026 | |
| Modificaciones constructivas y presuntasLa reclamación por una modificación que nadie ordenó, y por qué la doctrina no existe fuera de Estados Unidos, solo sustitutos funcionales medidos de otro modo. | Construcción / Reclamaciones | 26 de septiembre de 2026 | |
| Valoración y escala de preciosPrecios del contrato, luego precios ajustados, luego una valoración justa, luego administración. No se salta un peldaño, y NEC4 no tiene escala alguna. | Construcción / Reclamaciones | 26 de septiembre de 2026 | |
| Renuncias en órdenes de cambioLas reclamaciones de impacto mueren en órdenes de cambio firmadas, no en los tribunales. El texto de reserva que funciona, y dos citas que la doctrina invierte. | Construcción / Reclamaciones | 6 de octubre de 2026 | |
| Reclamaciones por modificaciones en Australia: AS 4000, AS 2124 y los cambios de 2026Quién ordenó el trabajo, por escrito y antes de cuándo; por qué aprobar una «modificación» no la crea (Kaloriziko, 2025); la escala de precios de AS 4000; y la reforma de 2026 de Victoria sobre seguridad de pago. | Construcción / Reclamaciones | Australia | 26 de septiembre de 2026 |
| Modificaciones verbales en Australia: por qué Rock Advertising nunca cruzóUna cláusula de forma escrita no impide que el Principal y el Contratista acuerden verbalmente una modificación. Pero según la cláusula 36.1 de AS 4000 una instrucción oral no es una orden: la reclamación debe probarse como acuerdo o estoppel. | Construcción / Reclamaciones | Australia | 26 de septiembre de 2026 |
| Modificaciones presuntas y condiciones latentes según AS 4000 en AustraliaAustralia no tiene una doctrina de «constructive change». Tiene presunciones contractuales: condiciones latentes valoradas como modificaciones bajo AS 4000, los añadidos reportados de la edición 2025 y la medida distinta de AS 2124. | Construcción / Reclamaciones | Australia | 26 de septiembre de 2026 |
| Valorar una modificación según AS 4000 en AustraliaLa cláusula 36.4 de AS 4000 valora una modificación por acuerdo previo, precios del contrato, un listado de precios y luego precios razonables. Kaloriziko (2025): valorar una no-modificación no la convierte en modificación. | Construcción / Reclamaciones | Australia | 26 de septiembre de 2026 |
| Plantillas de aviso de modificación para AS 4000 y AS 2124Cinco cartas: pedir la orden escrita del Superintendent, notificar una modificación, notificar una condición latente, dar el aviso de la cláusula 46.1 de AS 2124 y presentar el precio. Cuándo enviar cada una y los registros que las respaldan. | Construcción / Reclamaciones | Australia | 6 de octubre de 2026 |
| Modificaciones en Victoria: seguridad de pago después del 15 de abril de 2026Victoria derogó los artículos 10A–10B el 15 de abril de 2026 y añadió el artículo 13A sobre plazos de aviso abusivos: qué cambió para las reclamaciones por modificaciones y qué sigue abierto. | Construcción / Reclamaciones | Victoria | 26 de septiembre de 2026 |
| Reclamaciones por modificaciones en la adjudicación de Victoria: arts. 10A–10B derogados, art. 13A vigenteDesde el 15 de abril de 2026 una modificación disputada puede ir a adjudicación en Victoria. Qué excluían los artículos 10A–10B, qué reclamaciones mantiene el artículo 54 bajo el régimen anterior y el artículo 13A leído en la ley. | Construcción / Reclamaciones | Victoria | 26 de septiembre de 2026 |